本文摘要：建设工程司法判定法式规范司法判定治理局公布，2014年3月17日生效。1 规模1.1本技术规范划定了建设工程司法判定的法式。 1.2本技术规范适用于建设工程质量类、建设工程造价类的司法判定，不适用于军事、抢险救灾等有特殊要求的建设工程的司法判定。司法判定机构受理的诉前判定和非诉判定可参照本技术规范执行。 1.3建设工程司法判定除应按本技术规范执行外，还应切合国家、行业、地方现行有关尺度的划定及工程计价依据的要求。

建设工程司法判定法式规范司法判定治理局公布，2014年3月17日生效。1 规模1.1本技术规范划定了建设工程司法判定的法式。

1.2本技术规范适用于建设工程质量类、建设工程造价类的司法判定，不适用于军事、抢险救灾等有特殊要求的建设工程的司法判定。司法判定机构受理的诉前判定和非诉判定可参照本技术规范执行。

1.3建设工程司法判定除应按本技术规范执行外，还应切合国家、行业、地方现行有关尺度的划定及工程计价依据的要求。2 规范性引用文件2.1下列文件中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款。

通常注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包罗勘误的内容）或修订版均不适用于本技术规范，然而，勉励凭据本技术规范告竣协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。通常不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术规范。2.2.1GB50292民用修建可靠性判定尺度。2.2.2GB50144工业修建可靠性判定尺度。

2.2.3国家、行业、地方建设工程设计和施工及质量验收规范、规程。2.2.4国家、行业、地方建设工程检测试验尺度、规范、规程。2.2.5国家、行业、地方建设工程指导性计价依据。

3 术语和界说下列术语和界说适用于本技术规范。3.1建设工程construction engineering为人类生活、生产提供物质技术基础的各种建（构）筑物和工程设施。3.2司法判定judicature appraisal在诉讼运动中判定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题举行判别和判断并提供判定意见的运动。

3.3委托人principal在诉讼运动中委托司法判定机构举行司法判定运动的司法机关。在诉前和非诉运动中委托司法判定机构举行判定运动的仲裁机构、政府部门、社会组织、公民或其他主体。3.4司法判定机构judicial authentication institutions经由司法行政机关审核挂号并取得《司法判定许可证》，从事司法判定业务的法人或者其他组织。

3.5司法判定人judicature appraiser经由司法行政机关审核挂号并取得《司法判定人执业证》，从事司法判定业务的人员。3.6判定资料material of appraisal经委托人质证认可或经查证属实的存在于种种载体上与判定事项有关的记载。

3.7建设工程质量construction quality反映建设工程满足相关尺度划定或条约约定的要求，包罗在宁静、使用功效及其在耐久性能、情况掩护、修建节能等方面所有显着和隐含能力的特性综合。3.8现场勘验site survey在委托人组织下或经委托人同意，司法判定人会同各方当事人配合到达现场，凭借仪器设备及专用工具对受鉴项目举行视察、查勘（包罗查询、查档、会见）、磨练以及收集证据的运动。3.9建设工程质料construction material建设工程所用质料、制品、构配件及设备。

3.10磨练test根据有关尺度、法式和技术方法，确定所给定产物、质料、设备、物理、化学现象、工艺历程等的性能、状况或者其是否切合有关尺度和要求，并出具具有证明作用的磨练数据和效果的运动。注：有时称为检测、试验、测试。3.11抽样sampling取出物质、质料或产物的一部门作为其整体的代表性样品举行检测或校准的一种划定法式。抽样也可能是由检测或校准该物质、质料或产物的相关规范要求的。

某些情况下（如法庭科学分析），样品可能不具备代表性，而是由其可获性所决议。3.12受鉴项目project to appraised凭据委托人所委托的判定事项应判定的工程项目。3.13建设工程质量司法判定judicature appraisal for construction quality司法判定机构接受委托，运用建设工程相关理论和技术尺度对有质量争议的工程举行观察、勘验、检测、分析、复核验算、判断，并出具判定意见的运动。

3.14既有建设工程existing construction project已存在的为人类生活、生产提供物质技术基础的各种建（构）筑物和工程设施。3.15建设工程造价司法判定judicature appraisal for construction cost司法判定机构接受委托，依据国家的执法、法例以及中央和省、自治区及直辖市等地方政府颁布的工程造价计价依据，针对某一特定建设项目的条约文件及竣人为料，来盘算和确定某一工程价值并出具判定意见的运动。

3.16计价依据basis of valuation运用科学、合理的观察统计和分析测算方法，从工程建设经济技术运动和市场生意业务运动中获取的可用于预测、评估、盘算工程造价的参数、量值、方法等，详细包罗由国家和省、市级有关行政主管部门体例的工程量清单计价规范、工程定额、价钱指数、建设市场价钱信息等计价依据。3.17不行抗力force majeure承包人和发包人在订立条约时不行预见，在条约推行历程中不行制止发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。3.18司法判定文书judicature appraisal instruments司法判定机构和司法判定人依照法定条件和法式，运用科学技术或者专门知识对诉讼中涉及的专门性问题举行分析、判别和判断后出具的记载和反映司法判定历程及司法判定意见的书面载体。

4 建设工程司法判定的委托与受理4.1 建设工程司法判定的委托4.1.1建设工程司法判定应由司法判定机构统一受理委托。4.1.2司法判定机构接受判定委托，应要求委托人出具判定委托书,委托书应载明委托的司法判定机构的名称、委托判定的事项和判定要求、委托人的名称等内容。委托事项属于重新判定的，应在委托书中注明。

司法判定机构和司法判定人不得根据委托人的不合理要求或表示举行判定并提供判定意见。4.1.3委托人应向判定机构提供真实、充实的判定资料，并对判定资料的真实性、正当性卖力。建设工程司法判定的判定资料（花样参见附录 A）,可凭据受理判定案件详细情况举行增减。

4.2 建设工程司法判定的受理4.2.1委托受理4.2.1.1司法判定机构收到委托书后，应对委托人委托判定的事项举行审查,对属于本判定机构司法判定业务规模,委托判定的事项及判定要求明确,提供的判定资料经由质证的判定委托，应予以受理。4.2.1.2对提供的判定资料不真实、不齐全的，司法判定机构可以要求委托人增补。委托人增补齐全的，可以受理。

4.2.1.3司法判定机构对于切合受理条件的判定委托，应实时作出受理的决议；不能实时作出受理的,应在十个事情日内作出是否受理的决议,并通知委托人；对通过信函或其他方式提出判定委托的，应在二十个事情日内作出是否受理的决议,并通知委托人；对疑难、庞大或者特殊判定事项的委托，可以与委托人协商确定受理的时间。4.2.1.4司法判定机构在受理判定委托历程中，对案件争议的事实开端相识后，司法判定人如发现委托判定事项倒霉于事实的查明或者难以判定时，应向委托人释明。4.2.1.5对不予受理的判定委托，应向委托人说明理由，退还其提供的判定资料。具有下列情形之一的判定委托，司法判定机构不得受理：a)委托判定的事项超出本机构司法判定业务规模的；b)判定资料未经由质证或者取得方式不正当的；c)判定事项的用途不合理或者违背行业和社会公德的；d)判定要求不切合司法判定执业规则或者相关判定技术规范的；e)判定要求超出本机构技术条件和判定能力的；f)同时委托其他判定机构就同一判定事项举行判定的；g)不切合本技术规范第 5.20.3 条划定的；h)其他不切合执法、法例、规章划定情形的。

4.2.2建设工程司法判定协议书4.2.2.1 司法判定机构决议受理判定委托的,应在与委托人协商一致的基础上签订《建设工程司法判定协议书》（花样参见附录 B）。司法判定协议书应当载明下列事项：a)委托人和判定机构的基本情况；b)委托判定的事项及判定要求；c)判定项目；d)本判定事项是否属于重新判定；e)判定历程中双方的权利、义务；f)判定用度及收取方式；g)判定机构对司法判定的风险提示，《建设工程司法判定风险提示》(内容参见附录 C)；h)其他需要载明的事项。4.2.2.2在司法判定历程中需要变换协议书内容的，应当由协议双方协商确定。

4.2.2.3司法判定协议书应以唯一性和一连性举行挂号编号。4.2.3收费4.2.3.1建设工程司法判定由司法判定机构统一收取司法判定用度。司法判定机构执行省级司法和物价行政部门公布的收费项目和尺度。没有收费尺度的，可协商由判定机构凭据所受理判定项目的实际情况参考相关行业收费措施收取用度。

4.2.3.2司法判定机构接受判定委托后十天内，凭据省级司法和物价行政部门公布的收费项目和尺度或相关各方协商的收费尺度,向委托人提交《判定费支付通知单》（花样参见附录 D）。4.2.3.3申请司法判定的当事人向判定机构支付判定费后，司法判定机构正式受理判定并开始实施判定事情。

4.2.3.4司法判定机构受理委托的判定事项判定历程时间较长、或司法判定机构在判定历程中，遇有庞大、疑难、特殊的技术问题或其他特殊情况，无法事先确定判定用度的，可分阶段通过委托人向申请司法判定的当事人收取判定用度。5 建设工程司法判定的基本原则和法式判定原则、公正判定原则。应遵守职业道德和职业纪律，尊重科学，遵守建设领域有关的尺度、技术文件要求。

5.2司法判定机构受理判定委托后，应建设《建设工程司法判定事情流程信息表》（花样参见附录 E），以载明判定历程中每项判定事项发生的时间、事由、形成的记载种类。各项记载应举行唯一性和一连性标识。5.3建设工程司法判定实行判定人卖力制度。

司法判定人应当科学、客观、独立、公正地举行判定，并对作出的判定意见卖力。5.4司法判定机构受理判定委托后，应指定本机构中具有该判定事项执业资格的司法判定人举行判定。5.5司法判定机构对同一判定事项，应指定或者选择不少于二名司法判定人配合举行判定。对疑难、庞大或者特殊的判定事项，可以指定或者选择多名司法判定人举行判定。

5.6委托的判定事项完成后，判定机构可以指定机构内专人举行复核；对于涉及庞大、疑难、特殊技术问题或者属于重新判定的判定事项，应指定机构内专人举行复核。复核人员对该项判定的实施是否切合划定的法式、是否接纳划定的技术尺度和技术规范等情况举行复核，复核后的意见，应当存入同一判定档案。复核后发现有违反本技术规范划定情形的，司法判定机构应予以纠正。

5.7司法判定人具有下列情形之一的，应自行回避；不自行回避的，委托人、当事人及利害关系人有权要求其回避。应回避的情形有：a)是受鉴项目的当事人，或者是当事人近亲属的；b)本人或者其近亲属与受鉴项目有利害关系的；c)担任过受鉴项目的证人、辩护人、诉讼署理人的；d)担任过受鉴项目咨询、论证、勘探、设计、监理、施工、检测（测绘）任务的；e)与受鉴项目各方当事人有其他关系可能影响司法判定公正的；f)其他应回避的情形。5.8判定机构应建设回避声明制度。

司法判定人自行提出回避的，由其所属的司法判定机构决议；委托人要求司法判定人回避的，应向该司法判定人所属的司法判定机构提出，由司法判定机构决议。委托人对司法判定人是否实行回避的决议有异议的，可以打消判定委托。

5.9司法判定机构应在受理判定委托后五日内,向委托人送达《司法判定组成人员通知书》（花样参见附录 F），载明司法判定组成人员的姓名、专业技术任职资格、专业技术执业资格、司法判定执业证号。各方当事人如对司法判定人申请回避，可在接到通知后十天内以书面形式向委托人提出，并说明理由。

5.10判定历程中形成的需要委托人相识、回复的种种文件，需要向委托人说明有关问题和联系的事项，应制作事情联系函向委托人送达。事情联系函和送达回证应举行唯一性标识。《司法判定送达回证》（花样参见附录 G）。

5.11司法判定机构应严格依照有关要求保管和使用判定资料，严格监控判定资料的吸收、通报、判别、生存和处置，建设科学、严密的治理制度。5.12司法判定人举行判定，凭据相关划定及实际情况，应依据以下相关尺度或技术文件：a)国家尺度；b)司法行政主管部门、司法判定行业组织，建设工程相关行业主管部门、建设工程相关行业组织制定的行业尺度；c)省级主管部门制订的相应的地方尺度；d)经由尺度化行政主管部门存案的企业尺度；e)建设工程相关领域被认可的技术结果；f)相关各方当事人协商一致的尺度或技术方法；g)不具备前款划定的尺度或技术方法的,可接纳司法判定机构自行制定的有关技术方法，并通过计量认证，形成书面文件，经当事各方一致同意后实施。

5.13判定方案简直定5.13.1司法判定人应全面相识熟悉案情，对送鉴资料举行认真研究，相识各方当事人争议的焦点和委托人的判定要求，并对受鉴项目举行开端观察。5.13.2司法判定人应凭据受鉴项目的特点和开端观察效果、判定目的和要求制订判定方案。判定方案内容应包罗判定的依据、接纳的尺度、案情观察的事情内容、判定技术门路、事情进度计划及需由当事人完成的配合准备事情等。5.13.3判定方案必须经判定机构的技术治理者批准后方能实施。

5.14 案情观察5.14.1凭据判定需要，司法判定人有权查询与判定有关的资料，询问当事人、证人，复查现场，增补或者复制判定所需的资料。5.14.2案情观察可接纳以下形式:a)听证会：请各方当事人划分陈述案情及争议的焦点，目的是充实听取各方的意见。司法判定人在听证会上应严格保持中立，不妄加评论。

听证会应形成听证会纪要。b)专项询问：向受鉴项目的有关单元和有关人员举行会见、查询、观察，相识真实情况、查清客观事实。专项询问应形成询问笔录。

《询问笔录》(花样参见附录 H)。c)现场勘验：在委托人组织下或经委托人同意，司法判定人会同各方当事人配合到达现场对受鉴项目的详细部位举行现场实勘、实测、实量、实查，并举行须要的磨练和查询、查档、会见，掌握第一手资料，为专门性问题判别和判断提供真实客观的依据。现场勘验应形成记载。

《建设工程司法判定现场勘验记载》（花样参见附录 J）。用于现场勘验、磨练（测绘）的计量器具必须经计量检定（校准）及格。注1：计量检定指查明和确认计量器具是否切合法定要求的法式,它包罗检查、加标志和(或)出具检定证书。

注2：校准指在划定条件下,为确定丈量装置或丈量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,对应的由尺度所复现的量值之间关系的一组操作。5.14.3案情观察视判定项目和判定历程的详细情况，可举行一次或多次。案情观察应有二名及以上司法判定人员举行，且至少应有一名司法判定人。案情观察除专项观察外，应由委托人组织或委托人同意,并通知各方当事人到场。

案情观察应有专人卖力记载，记载要由到场者签字确认。当事人经委托人正当通知未到现场或到现场拒绝在案情观察记载上签字，不影响司法判定人对案情观察事实简直认。5.15判定机构从事建设工程质量判定的，在业务规模内应依法建设通过资质认定或认可的检测实验室。

5.16建设工程司法判定历程中，遇有特别庞大、疑难、特殊技术问题或判定人意见有重大分歧时，可向司法判定机构以外的相关专家举行咨询，但最终的判定意见应由司法判定机构出具。5.17完成判定的时限5.17.1 司法判定机构应在收到委托人出具的判定委托书或签订《建设工程司法判定协议书》之日起六十个事情日内完成委托事项的判定。

5.17.2判定事项涉及庞大、疑难、特殊的技术问题或者磨练历程需要较长时间的，经与委托人协商并经判定机构卖力人批准，完成判定的时间可以延长，每次延长时间一般不得凌驾六十个事情日。5.17.3司法判定机构与委托人对完成判定的时限尚有约定的，从其约定。

5.17.4在判定历程中增补或者重新提取判定资料，司法判定人复查现场、赴判定项目所在地举行磨练和调取判定资料所需的时间，不计入判定时限。5.18 终止判定5.18.1终止判定情形司法判定机构在举行判定历程中，遇有下列情形之一的，应终止判定：a)发现委托判定事项的用途不正当或者违背社会公德的；b)委托人提供的判定资料不真实或者不充实，委托判定现场不具备检测判定条件的；c)因判定资料不充实或者因判定资料损坏、丢失，委托人不能或无法增补提供切合要求的判定资料的；d)委托人的判定要求或者完成判定所需的技术要求超出本机构技术条件和判定能力的；e)委托人不推行司法判定委托受理协议书划定的义务或者当事人不予配合，致使判定无法继续举行的；f)因不行抗力致使判定无法继续举行的；g)委托人打消判定委托或者主动要求终止判定的；h)申请判定当事人拒绝支付判定用度的；i)司法判定委托受理协议书约定的其他终止判定的情形。

5.18.2终止判定的，司法判定机构应书面通知委托人，说明理由，并退还判定质料。5.18.3终止判定的，司法判定机构应凭据终止的原因及责任，酌情退另有关判定用度。

5.19 增补判定有下列情形之一的，司法判定机构可以凭据委托人的请求举行增补判定，增补判定是原委托判定的组成部门：a)委托人增加新的判定要求的；b)委托人发现委托的判定事项有遗漏的；c)委托人就同一委托判定事项又提供或者增补新的判定资料的；d)其他需要增补判定的情形。增补判定可以由原司法判定人举行，也可以由其他司法判定人举行。增补判定意见书中应注明与原委托判定事项相关联的判定事项；增补判定意见与原判定意见显着纷歧致的，应说明理由。

增加新的判定要求，有可能改变原判定意见的，应视为新的判定事项，另行委托。5.20 重新判定5.20.1重新判定情形有下列情形之一的，司法判定机构可以接受委托举行重新判定：a)原司法判定机构或司法判定人不具有从事原委托事项判定执业资格的；b)原司法判定机构超出挂号的业务规模组织判定的；c)原司法判定人按划定应回避没有回避的；d)委托人或者其他诉讼当事人对原判定意见有异议，并能提出正当依据和合理理由的；e)执法划定或者委托人认为需要重新判定的其他情形。

5.20.2资质条件接受重新判定委托的司法判定机构的资质条件，一般应相当于或高于原委托的司法判定机构；到场重新判定的司法判定人的技术职称或执业资格，应相当于或高于原委托的司法判定人。5.20.3回避举行重新判定，有下列情形之一的，司法判定人应回避：a)有本技术规范第 5.7 条划定情形的；b)到场过受鉴项目同一判定事项的初次判定的；d)在受鉴项目同一判定事项的初次判定历程中作为专家提供过咨询意见的。5.21司法判定机构和司法判定人应守旧在执业运动中知悉的国家秘密、商业秘密，不得泄露小我私家隐私。

未经委托人同意，不得向其他人或者组织提供与判定事项有关的信息，但执法、法例尚有划定的除外。6 建设工程质量类判定6.1 建设工程施工阶段质量判定6.1.1开端观察6.1.1.1查阅相关资料，包罗:工程地质勘探陈诉、经审查及格的施工图设计文件、相关的设计盘算书，设计变换联系单、分部门项工程验收记载、涉及结构宁静和主要使用功效的分部门项工程的磨练资料、建设工程质料进场复验陈诉、给排水资料、管线资料、情况条件资料、质量事故及质量纠纷详细情况陈诉及其它相关资料。6.1.1.2凭据开端观察的情况，确定判定方案。6.1.2按本技术规范第 5.14 条的划定举行现场勘验。

如有须要，可对有质量问题和质量纠纷的建设工程质料或实体等，按现行规范举行抽样或全部抽样检测。如需举行微破损和破损检测时，应事先向委托人释明。注1：破损检测指在检测历程中，对结构的既有性能有局部和暂时的影响，但可修复的检测方法；破损检测指在检测历程中，对结构的既有性能具有荷载性破坏的检测方法。6.1.3凭据施工图设计文件、设计盘算书、施工技术资料、磨练陈诉、现场勘验记载及其它相关资料等，按现行相关尺度、规范、规程举行复核验算，从勘探、设计、施工、所选用质料设备、情况条件等方面举行分析、查明质量问题的原因。

6.1.4针对查明的质量问题的原因，须要时可凭据相关尺度，提出处置惩罚方案。6.1.5对建设工程施工质量举行司法判定，不应做出及格或不及格的判定意见，而应做出工程质量是否切合施工图设计文件、相关尺度、技术文件的判定意见的判定意见。6.1.6对建设工程质料举行检测判定，应凭据相关划定或约定做出是否切合相关尺度的判断。

6.1.7当建设工程质量不切合要求时，应根据相关尺度的要求举行处置惩罚。6.1.8司法判定人可凭据委托判定的事项及判定要求，根据上述相应条款划定的步骤举行操作。

6.1.9 村镇建设工程、农村或城镇住民二层以上的住宅施工阶段质量判定，应按本技术规范和现行相关尺度执行；农村或城镇住民二层（含二层）以下的自建住宅和暂时性修建施工阶段质量判定，可参照本技术规范和现行相关尺度执行。6.2 既有建设工程质量判定6.2.1凭据委托人委托判定的事项和判定要求，可对既有建设工程泛起的质量问题举行判定。6.2.2既有建设工程质量判定, 司法判定人可凭据委托判定的事项及判定要求按下列划定的法式举行：a)开端观察；b)确定判定目的、规模和内容；c)制订判定方案；d)详细观察与检测（须要时可举行增补观察）；e)分析与复核验算；f)加固修复方案或结构适修性评估；注2：结构适修性指残损的或承载能力不足的已有结构，适于接纳修复措施所应具备的技术可行性与经济合理性的总称。

g)出具判定文书。6.2.3对既有建设工程的质量判定应切合有关工程勘探设计、施工、检测尺度的划定。

6.2.4对已建成二年以上且已投入使用的民用修建举行可靠性判定,应切合《民用修建可靠性判定尺度》（GB50292）的划定。6.2.5对已存在的、为工业生产服务，可以举行和实现种种生产工艺历程的工业修建举行可靠性判定,应切合《工业修建可靠性判定尺度》（GB50144）的划定。6.2.6 既有村镇建设工程、农村或城镇住民二层以上住宅的质量判定，应按本技术规范和现行相关尺度执行；既有农村或城镇住民二层（含二层）以下的自建住宅和暂时性修建的质量判定，可参照本技术规范和现行相关尺度执行。

6.3 建设工程灾损判定6.3.1建设工程灾损是指自然灾害、人为损坏、事故破坏引起对建设工程的倒霉结果。6.3.2建设工程灾损开端观察，包罗:查阅工程地质勘探陈诉、竣工图、设计盘算书、施工技术资料、灾损详细情况陈诉等。

6.3.3凭据开端观察的情况，制订判定方案。6.3.4按本技术规范第 5.14 条的划定举行现场勘验。现场勘验灾损状况；视察结构损伤严重水平；相识灾损历程；制定检测方案。6.3.5查阅灾损陈诉、结构设计和竣工等资料，并举行核实。

对结构所能蒙受灾损作用的能力作出开端判断。6.3.6凭据判定的需要，按现行规范对受损构件与未受损构件的材质性能、结构变形、结构节点、结构构件承载能力等举行针对性的对比检测。

6.3.7凭据受损构件的材质特性，几何参数，受力特征，按相关现行工程技术尺度、规范举行结构分析盘算和构件复核验算。6.3.8凭据结构分析盘算和构件复核验算效果，按现行相关尺度举行结构构件的判定评级，确定结构的宁静性。

可凭据受损构件的损伤水平提出处置惩罚意见。6.3.9 村镇建设工程、农村或城镇住民二层以上的住宅灾损判定，应按本技术规范和现行相关尺度执行；农村或城镇住民二层（含二层）以下的自建住宅和暂时性修建的灾损判定，可参照本技术规范和现行相关尺度执行。6.4 建设工程其他专项质量6.4.1建设工程其他专项判定包罗：建（构）筑物渗漏判定、修建日照间距判定、修建节能施工质量判定、修建质料判定，工程设计事情量和质量判定、周边情况对建设工程的损伤或影响判定、装修工程质量判定、绿化工程质量判定，市政工程质量判定、工业设备安装工程质量判定、水利工程质量判定、交通工程质量判定、铁路工程质量判定、信息工业工程质量判定、民航工程质量判定、石化工程质量判定等。6.4.2建设工程其他专项质量判定，司法判定人可凭据委托判定的事项和判定要求按本技术规范第6.1 条至第 6.3 条划定的步骤举行操作。

7 建设工程造价类判定7.1 建设工程造价判定7.1.1建设工程造价判定除应遵循依法判定原则、独立判定原则、客观判定原则、公正判定原则，还应遵循从约原则和取舍原则。7.1.2建设工程造价判定应按本技术规范第 4.1.3 条的划定收集相关的判定资料。7.1.3由司法机关委托的工程造价判定，判定资料的真实性和有效性应由司法机关举行质证认定。

7.1.4司法判定人在认真研究判定资料熟悉案情基础上，凭据受鉴项目投标文件、施工总包条约、专业分包条约及其增补协议等相关资料，提出判定方案。并按本技术规范第 5.14 条的划定举行案情观察。7.1.5司法判定人应按受鉴项目施工条约的约定，盘算工程量，确定工程造价。

7.1.6施工条约对受鉴项目计价方法或者计价尺度约定不明或没有约定的，司法判定人可参照受鉴项目施工条约推行期间适用的工程造价计价依据确定受鉴项目工程造价。7.1.7因发包人或者承包人提出受鉴项目变换，导致受鉴项目的工程量或者质量尺度发生变化，当事人对该部门工程价款不能协商一致的，可参照受鉴项目施工条约推行期间适用的工程造价计价依据确定该部门工程价款。7.1.8发包人和承包人对受鉴项目的工程量发生争议的，应根据施工历程中形成的签证等书面文件确认有争议的工程量。承包人能够证明有争议的工程量是发包人同意施工的，但未能提供有效签证文件证明其工程量发生的，可以根据承包人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

7.1.9执法、行政法例划定必须招标投标的建设工程，发包人和承包人就同一受鉴项目另行订立的工程施工条约与中标条约实质性内容纷歧致的，岂论该中标条约是否经由存案挂号，司法判定人应以中标条约作为工程造价判定的依据。当事人违法举行招投标，发包人和承包人就同一受鉴项目又另行订立工程施工条约，岂论中标条约是否经由存案挂号，均为无效条约，但如果已完工程的质量及格，司法判定人应以切合双方当事人的真实意思、并在施工中详细推行的施工条约作为工程造价判定的依据。执法、行政法例没有划定必须举行招标投标的建设工程，应当以发包人和承包人实际推行的施工条约作为工程造价判定的依据；经由招标投标的，当事人实际推行的施工条约与中标条约实质性内容纷歧致的，司法判定人应以中标的施工条约作为工程造价判定的依据。

7.1.10受鉴项目施工条约无效，但受鉴项目经竣工验收及格，司法判定人应参照受鉴项目施工条约对计价方法和计价尺度的约定确定受鉴项目造价。7.1.11受鉴项目施工条约终止推行的，应凭据承包人已完成的工程量，按受鉴项目施工条约约定的计价方法和计价尺度或受鉴项目施工条约推行期间适用的工程造价指导性计价依据，制定科学、客观、公正的判定技术门路，确定工程造价。7.1.12司法判定人完成受鉴项目判定造价初稿后，应通过委托人向各方当事人提交征求意见稿。

各方当事人在划定的时间内对征求意见稿提出的异议，司法判定人应举行核对和回复。当事人对征求意见稿的异议具有相应证据或者依据的，司法判定人应对征求意见稿举行调整并出具判定意见。7.1.13既有建设工程和灾损建设工程的加固修复造价判定，凭据司法判定人现场勘验经各方当事人确认的加固修复规模，根据委托人委托的具有相应资质的设计单元出具的加固修复设计，思量既有和灾损建设工程加固修复的施工特点，执行既有和灾损建设工程所在地适用的工程造价计价依据，确定既有和灾损建设工程的加固修复造价。

7.2 建设工程工期判定7.2.1受鉴项目应按施工条约约定的时间开工。施工条约中未约定受鉴项目开工时间，应以发包人或监理人批准的开工时间为准。7.2.2发包人与承包人在施工条约内划定了开工日期，因承包人原因不能定时开工，发包人或监理人接到承包人延期开工申请，同意承包人要求的，工期相应顺延；发包人或监理人差别意延期要求或承包人未在划定时间内提出延期开工要求的，工期不予顺延。因发包人原因不能根据《建设工程施工条约》约定的开工日期开工，发包人或监理人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。

由发包人负担因延期开工给承包人造成的损失，并相应顺延工期。如因不行抗力原因不能定时开工的，工期相应顺延。委托人提交的送鉴资料中，均无发包人或承包人的原因需推迟开工日期的证据，应以施工条约约定的时间确定开工日期或以实际开工时间确定。7.2.3受鉴项目施工条约对工期约定不明或没有约定的，司法判定人应按按相关工期定额，确定受鉴项目工期。

7.2.4发包人未取得施工许可证而被主管部门责令停止施工的，按发包人或监理人同意顺延的工期竣工；如果发包人未取得施工许可证并未被主管部门责令停止施工的，受鉴项目工期应从实际开工日期起按条约约定工期盘算。相关情形有：a)因发包人原因而被主管部门责令停止施工的，按发包人或监理人同意顺延的工期盘算。b)因承包人原因而被主管部门责令停止施工的，按条约约定盘算工期。c)因其他原因被主管部门责令停止施工的，按发包人或监理人同意顺延的工期盘算。

7.2.5各方当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，根据以下情形划分确定竣工日期：a)受鉴项目经竣工验收及格的，以竣工验收及格之日为竣工日期；b)承包人已经提交竣工验收陈诉，发包人拖延验收的，以承包人提交验收陈诉之日为竣工日期；c)受鉴项目未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有受鉴项目之日为竣工日期。7.2.6受鉴项目竣工前，发包人和承包人对工程质量发生争议，工程质量经判定及格的，判定期间为工期顺延期间。

7.2.7委托人提交的送鉴资料中，有经发包人或监理人关于工期顺延的工程签证单的，以工程签证单确定工期顺延的时间。7.2.8 设计变换和工程量增加，应查明是否增加了关键线路和关键事情上的工程量。

关键事情增加了工程量，工期应予以顺延；关键事情未增加工程量，工期可不予顺延。注1：关键线路指在工期网络计划中从起点节点开始，沿箭线偏向通过一系列箭线与节点，最后到达终点节点为止所形成的通路上所有事情连续时间总和最大的线路。注2：关键事情指关键线路上的事情，关键事情上各项事情连续时间总和即为网络计划的工期。关键事情的进度将直接影响到网络计划的工期。

7.2.9因发包人原因造成受鉴项目停工的，相应顺延工期；因承包人原因造成受鉴项目停工的，工期不予顺延。7.2.10因特殊原因，发包人要求受鉴项目部门单元工程或工程部位甩项竣工的，以甩项协议签署的时间来确定这部门工程的竣工时间。受鉴项目其全部竣工时间按本技术规范第 7.2.5 条的划定确定竣工日期。

7.3 建设工程暂停施工、条约的终止、不行抗力相关用度判定7.3.1建设工程暂停施工相关用度判定7.3.1.1 发包人（监理人）指示暂停施工的相关用度判定发包人（监理人）认为有须要时，可向承包人发出暂停施工的指示，承包人应按发包人（监理人）指示暂停施工。岂论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应卖力妥善掩护工程并提供宁静保障。

司法判定人需确定以下发生的用度，并由责任方负担：a)掩护、保管暂停施工部门的工程或全部工程的用度；b)由于暂停施工而引起的、必须的宁静用度；c)项目司理部人员的人为及进入施工现场生产工人的人为；d)由于暂停施工而引起的需延期租赁的施工机械和施工机具租赁用度；e)暂停施工达 28 天或 28 天以上，承包人为受鉴项目已采购的生产设备和（或）质料的款子；f)为暂停施工部门的工程复工而引起的、必须的准备用度。7.3.1.2 承包人原因引起的暂停施工，由承包人负担发生的用度，并按条约的约定负担违约责任。7.3.2 建设工程条约的终止相关用度判定7.3.2.1 发包人原因导致的条约终止相关用度判定因发包人违约导致条约终止的，司法判定人需确定发包人应向承包人支付的下列用度：a)条约排除日以前承包人所完成的永久工程的价款；b)承包人为受鉴项目施工订购并已付款的质料、工程设备和其他物品的金额。

发包人付款后，该质料、工程设备和其他物品归发包人所有；c)承包人为完成受鉴项目所发生的，而发包人未支付的用度；d)承包人撤离施工厂地以及遣散承包人人员的用度；e)承包人进场施工机械的停滞用度；f)承包人为完成受鉴项目所制作的暂时设施的摊销用度；g)受鉴项目未施工部门承包人的可得利益；h)由于排除条约应赔偿的承包人的损失；i)按条约约定在条约排除日前应支付给承包人的其他用度。7.3.2.2 承包人原因导致的条约终止相关用度判定因承包人违约导致条约终止的，司法判定人需确定承包人的下列用度：a)条约终止日以前承包人所完成的永久工程的价款；b)承包人为受鉴项目施工订购并已付款的质料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该质料、工程设备和其他物品归发包人所有；c)承包人为完成受鉴项目所发生的，而发包人未支付的用度；d)承包人为完成受鉴项目所制作的暂时设施的摊销用度；e)由于排除条约应赔偿的发包人的损失。

7.3.2.3 不行抗力导致的条约终止相关用度判定因不行抗力导致条约无法推行，发包人和承包人都有权通知对方终止条约。在这种情况下，条约将在对方收到通知后终止。发出通知方可以就受到不行抗力影响而未能履约申请免去责任或者部门免去责任。一旦发生此类终止，司法判定人需确定发包人应向承包人支付的下列用度：a)条约终止日以前承包人所完成的永久工程的价款；b)承包人为受鉴项目施工订购并已付款的质料、工程设备和其他物品的金额。

发包人付款后，该质料、工程设备和其他物品归发包人所有；c)承包人为完成受鉴项目所发生的，而发包人未支付的金额；d)承包人为完成受鉴项目所制作的暂时设施的摊销用度；e)承包人撤离施工厂地以及遣散承包人人员的用度；f)按条约约定在条约终止日前应支付给承包人的其他用度。7.3.3不行抗力相关用度判定不行抗力导致的人员伤亡、产业损失、用度增加和（或）工期延误等结果，按以下原则确定：a)永久工程，包罗已运至施工厂地的质料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和产业损失由发包人负担；b)承包人设备的损坏由承包人负担；c)发包人和承包人各自负担其人员伤亡和其他产业损失及其相关用度；d)承包人的停工损失由承包人负担，但停工期间应发包人（监理人）要求照管工程和清理、修复工程的用度由发包人负担；e)不能定期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。

发包人要求赶工的，承包人应接纳赶工措施，赶工用度由发包人负担。8 建设工程司法判定文书8.1 司法判定机构和司法判定人在完成委托的判定事项后，应依据委托人所提供的判定资料和相关磨练效果、技术尺度和执业履历，科学、客观、独立、公正地提出判定意见，并向委托人出具司法判定文书。8.2. 司法判定文书的出具8.2.1 司法判定文书是判定历程和判定效果的书面表达形式（包罗文字、数据、图表和照片等）。

建设工程司法判定文书一般出具司法判定意见书和司法判定磨练（测绘）陈诉书。8.2.2司法判定文书的语言表述应切合下列要求：a)使用切合国家通用语言文字规范、通用专业术语规范和执法规范的用语，不得使用文言、方言和土语；b)使用国家法定计量单元；c)文字精练，用词准确，语句通顺，形貌客观清晰。8.2.3. 司法判定文书的制作应规范、尺度，不得涉及国家秘密，不得作出执法结论，不得载有案件定性和确定当事人执法责任的内容。

8.2.4多人到场司法判定，对判定有差别意见的，应当注明。8.2.5司法判定文书花样司法判定文书一般由封面、绪言、案情摘要、书证摘录、分析说明、判定意见、附注、落款、附件等部门组成：a)封面：应写明司法判定机构的名称、司法判定文书的种别及编号、司法判定许可证号、司法判定文书出具年月；封二应写明声明、司法判定机构的地址和联系信息。b)编号：写明司法判定机构缩略语、年份、专业缩略语、文书缩略语及序号。编号位于司法判定文书正文标题下方右侧，编号处应当加盖司法判定机构的司法判定专用章钢印。

c)绪言：宜包罗以下内容：1)委托单元；2)委托日期；3)判定项目；4)判定事项；5)送鉴资料；6)送鉴日期；7)判定日期；8)判定所在。d)案情摘要：写明委托判定事项涉及受鉴项目争议的简要情况。e)书证摘录：系对送鉴资料的摘要，所有摘要应注明出处，重点摘录有助于说明判定历程和判定效果的内容，引用资料应客观全面。

f)分析说明：分析说明是司法判定文书的关键部门,是磨练司法判定文书质量的标志之一。宜包罗以下内容：1)说明受鉴项目概况；2)指明引用执法、法例、规章、定额、尺度、规范、规程的出处；3)写明判定的实施历程和科学依据，包罗判定资料采信、判定法式、所用技术门路、技术方法、技术尺度；4)通过论述理由和因果关系，解答判定事由和有关问题，说明凭据判定资料和判定历程形成判定意见的分析、判别和判断的历程。g)判定意见：应当明确、详细、规范、具有针对性和可适用性。

h)附注：对司法判定文书中需要解释的内容，可以在附注中作出说明。i)附件目录：相对于司法判定文书正文后面的附件，应按附件在正文中泛起的顺序，统一编号形成目录。j)落款：1)在司法判定文书落款处应写明司法判定人的专业技术职务资格和执业资格执业证号。

2)司法判定人应在司法判定文书上签名或盖章。3)司法判定文书各页之间应加盖司法判定机构的司法判定专用章红印，作为骑缝章。4)文书制作日期上应加盖司法判定机构的司法判定专用章红印。

k)附件：包罗司法判定委托书、建设工程司法判定协议书，与判定意见有关的磨练、测绘陈诉，案情观察中形成的记载，相关的图片、照片和其他须要的资料，司法判定机构司法判定许可证、司法判定人执业资格证书复印件。8.2.6司法判定人在对受鉴项目举行检测和判定历程中，如发现在委托判定事项之外，存在宁静使用隐患，影响主要使用功效或造价结算方面等情形的，可在出具判定意见时予以披露。8.2.7增补判定文书花样增补判定文书在司法判定意见书花样的基础上，应说明以下事项：a)增补判定说明：阐明增补判定理由和新的委托判定事由；b)增补资料摘要：在增补新资料摘要的基础上，还要包罗原判定书的基本内容等；c)增补判定历程：在增补判定、检测等基础上，还要包罗原判定历程的基本内容等；d)增补判定意见：在原判定意见的基础上，提出增补判定意见。

e)增补判定司法判定意见书是原司法判定意见书的增补和有效组成部门，应一并使用。8.2.8司法判定文书的补正8.2.8.1 应委托人、当事人的要求或者司法判定人自行发现有下列情形之一的，经司法判定机构卖力人审核批准，应对司法判定文书举行补正：a) 司法判定文书的图像、表格、文字不清晰的；b) 司法判定文书中的签名、盖章或者编号不切合制作要求的；c) 司法判定文书文字表达有瑕疵或者错别字，不影响判定意见、不改变司法判定文书的其他内容的。8.2.8.2 对已发出司法判定文书的补正，应以追加文件或者更换文书的形式实施，并应包罗如下声明：“对××××字号（或其他标识）文书的补正”。司法判定文书补正应满足本技术规范的相关要求。

经委托人同意，可以更换新的司法判定文书。重新制作的司法判定文书除补正内容外，其他内容应与原判定文书一致。8.2.9 司法判定文书出具后，不得打消。

司法判定机构和司法判定人发现所出具的判定意见存在严重错误的，应实时向委托人和有关办案机关做出书面说明。8.3. 司法判定文书的制作8.3.1使用 A4 规格纸张，打印制作。8.3.2在正文每页页眉的右上角注明正文共几页，同时注明本页是第几页。

8.3.3不得有涂改。8.3.4份数：司法判定文书应凭据委托人及当事人的数量和司法判定机构的存档要求来确定制作份数。

8.4 司法判定文书送达8.4.1司法判定文书制作完成后,应实时向委托人送达。8.4.2司法判定文书送达应由委托人签收，送达回证应有唯一性和一连性标识。《司法判定送达回证》参见附录 G。9 司法判定人的出庭9.1 司法判定人经人民法院依法通知，应当出庭作证，回覆与判定事项有关的问题。

因法定事由不能出庭作证的，经人民法院同意后可以书面或其他形式对判定事项的有关问题作出解释和说明。9.2司法判定人出庭前应作好相应准备事情，熟悉和准确明白专业领域相应的执法法例和尺度。9.3委托人应在出庭前向司法判定人提交所需回覆的问题及当事人异议的内容，以利便司法判定人准备。

9.4司法判定人出庭作证时，应当出示司法判定人的执业资格证明。9.5司法判定人出庭作证时，由负担判定事项的司法判定人依法、客观、公正、实事求是有针对性地回覆司法判定的相关问题。须要时，司法判定人应提供相应的证据。

9.6司法判定人出庭作证时，有权拒绝回覆与判定无关的问题。9.7司法判定人出庭作证，应按省级司法和物价行政主管部门划定的收费尺度收取相应的用度10 建设工程司法判定业务档案治理10.1 判定质料的收集10.1.1 司法判定人应在判定事项办结后三个月内收集下列质料，整理立卷并签字后归档：a)司法判定委托书；b)建设工程司法判定委托受理协议书；c)判定历程中形成的文件资料；d)判定文书正本；e)判定文书稿本；f)送达回证；g)磨练、测绘陈诉、测绘图纸资料；h)需生存的送鉴资料；i)其他应归档的特种载体质料。

需退还委托人的送鉴资料，应复制或照相存档。如不利便复制或照相存档，应当附加说明。

判定档案应纸质版与电子版双套归档。10.2判定档案的整理10.2.1归档的照片、光盘、录音带、录像带、数据库光盘等，应当注明承办单元、制作人、制作时间、说明与其他相关的判定档案的参见号，并单独整理存放。10.2.2卷内质料的编号及案卷封面、目录和备考表的制作卷内质料的编号及案卷封面、目录和备考表的制作应切合以下要求：a)卷内质料经由系统排列后，应当在有文字的质料正面的右下角、反面的左下角用阿拉伯数字编写页码；b)案卷封面可打印或书写。书写应用蓝黑墨水或碳素墨水，字迹要工致、清晰、规范；c)卷内目录应按卷内质料排列顺序逐一载明，并标明起止页码；d)卷内备考表应载明与本案卷有关的影像、声像等资料的归档情况；案卷归档后经司法判定机构卖力人同意入卷或撤出的质料情况；立卷人、机构卖力人、档案治理人员的姓名；立卷、吸收日期，以及其他需说明的事项。

10.2.3需存档的施工图设计文件（或竣工图）按国家有关尺度折叠后存放于档案盒内。10.2.4案卷应当做到质料齐全完整、排列有序，标题简明确切，保管期限划分准确，装订不掉页不压字。

10.2.5档案治理人员对已吸收的案卷，应按保管期限、年度顺序、判定种别举行排列编号。涉密案卷应当单独编号存放。10.2.6档案治理人员应在分类排列的基础上体例《案卷目录》、盘算机数据库等检索工具。

10.3 判定档案的保管10.3.1判定档案的保管期限按受理后是否出具判定文书分类。受理后出具判定文书的，列为永久保管。

受理后没有出具判定文书的，列为定期保管，保管期限为十年。10.3.2判定档案的保管期限，从该判定事项办结后的下一年度起算。10.3.3判定档案目录挂号簿、吸收挂号簿、销毁挂号簿、销毁批件、移交挂号簿列为永久保管。

10.3.4档案应按“防火、防盗、防潮、防高温、防鼠、防虫、防光、防污染”等条件举行宁静保管。档案治理人员应当定期对档案举行检查和清点，发现破损、变质、字迹褪色和被虫蛀、鼠咬的档案应实时接纳防治措施，并举行修补和复制。发现丢失的，应当立刻陈诉，并卖力查找。

10.4 判定档案的查阅和借调制度10.4.1司法行政机关司法判定治理部门和司法机关因事情需要查阅和借调判定档案的,应出具单元翰札,出示行政执法证件(事情证),并推行挂号手续。借调判定档案的应在一个月内送还。10.4.2其他国家机关依法需要查阅判定档案的，应出具单元翰札,经办人事情证,经司法判定机构卖力人批准，并推行挂号手续。

10.4.3其他单元和小我私家一般不得查阅判定档案，因特殊情况需要查阅的，应出具单元翰札，出示小我私家有效身份证明，经司法行政机关司法判定治理部门批准，并推行挂号手续。10.4.4经司法判定机构卖力人同意,卷内质料可以摘抄或复制。复制的质料，由档案治理人员核对后，注明“复印件与案卷质料一致”的字样，并加盖司法判定机构印章。

10.4.5司法判定人查阅和借调判定档案,应经司法判定机构卖力人同意,推行挂号手续。借调判定档案应在七天内送还。10.4.6借调判定档案到期未送还的，档案治理人员应当催还。

造成档案损毁或丢失的，依法追究相关当事人责任。10.5 判定档案的判定、销毁和移交司法判定档案的判定、销毁和移交按司法行政主管部门的划定执行。附 录（略）。

本文关键词：博亚体育app下载,建设工程,司法,判定,法式,规范,20140317

本文来源：博亚体育app下载-www.lxzhcj.com